【案例】北京建筑工程律师最高人民法院甘肃省高级人民法院建设工程施工合同纠纷案

案件名称：某核公司、某林公司建设工程施工合同纠纷案

审理法院：一审：甘肃省高级人民法院（2015）甘民一初字第1号；二审：最高人民法院（2017）最高法民终899号

裁判观点：某林公司和某核公司均认可工程工期存在延误，关于工期延误的原因，某林公司存在提供的施工条件不符合合同要求、未按时支付进度款、工程设计变更未及时提供施工图纸、违约分包工程、协调不力等问题，而某核公司也有部分施工质量存在问题、复工不及时、中途停工拒绝复工等问题。因工期延误双方均有责任，一审据此判决双方各负其责并无不当，某核公司和某林公司的上诉请求，法院均不予支持。